Взыскание долга

ООО «Инжкомп» заявило иск в арбитражный суд к ЗАО «Мост» о взыскании пени по договору субподряда в связи с тем, что ЗАО просрочило обязательства по оплате разработки проектной документации для строительства моста. Договором по разработке проектно-сметной документации предусмотрена неустойка в размере 0. 03 % от стоимости заказа, которую заказчик должен уплатить подрядчику за каждый день просрочки, в том случае, если будут нарушены сроки выполнения работ. ЗАО «Мост» просрочило выплату денежных средств почти на десять месяцев, мотивируя тем, что основной заказчик не перечислил ЗАО деньги. А если вам нужен юрист, советуем перейти на сайт по ссылке.

Согласно ст. 706 Гражданского Кодекса РФ и Постановлением ВАС РФ о судебной практике по делам о строительном подряде, отсутствие денежных средств у генерального подрядчика в связи с задержкой выплат по основному договору не является основанием для отказа в платеже субподрядчику.

После продолжительных безрезультатных переговоров ООО «Инжкомп» приняло решение взыскать денежные средства в судебном порядке.

Предварительно ООО «Инжкомп» была направлена претензия с требованием выплатить неустойку добровольно. Претензия осталась без ответа и удовлетворения.

В силу положений Гражданского Кодекса РФ по договору подряда подрядчик (ООО «Инжкомп») должен исполнить по заданию заказчика (ЗАО «Мост») определенную работу и сдать ее результат в срок, предусмотренный договором, а заказчик оплатить выполненную работу. В силу статьи 310 Гражданского Кодекса РФ односторонний отказ от исполнения договора не допускается. Адвокат ООО «Инжкомп» предоставил мотивированный расчет пени, на основании которого арбитражный суд удовлетворил его требования в полном объеме. Ходатайство ответчика о снижении неустойки, как несоразмерной цене договора, суд отклонил.

Суд удовлетворил также ходатайство представителя истца о взыскании с ЗАО «Мост» суммы расходов, потраченных истцом на оплату услуг адвоката в арбитражном суде и государственной пошлины.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*